Paysagiste andouillé neuville ille et vilaine création jardin

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE PRESTATION DE SERVICES  Janvier 2018

Les présentes conditions générales (CGV) s’appliquent à tous les contrats de ventes de produits et de prestations de services d’aménagement paysagers conclus et/ou exécutés par le prestataire, en France. Elles remplacent et annulent les conditions générales dont la date d’édition est antérieure et seront remplacées par toute édition postérieure. Les parties conviennent que leurs relations seront exclusivement régies par les présentes, quelles que soit les clauses pouvant figurer sur les documents du client, et notamment ses conditions générales d’achat. Toute modification des présentes conditions générales souhaitée par le CLIENT doit faire l’objet d’une demande écrite de sa part au plus tard lors de l’acceptation du devis et doit en outre être acceptée par le prestataire par écrit pour pouvoir lui être opposable. En cas de conflit entre les présentes conditions générales et les conditions particulières portées sur les devis ou tout autre document accepté par les deux parties, les conditions particulières primeront.

1) Loi applicable – Tribunaux compétents – Litige

Le présent contrat et les opérations qui en découlent sont soumis à la loi française. Les CGV sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
Pour les clients professionnels, il est convenu que le tribunal du lieu du siège social de la société prestataire sera seul compétent en cas de litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites.

Pour les clients particuliers, tous ces litiges qui n’auraient pas pu être résolus à l’amiable seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. Le client est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès d’un organisme de médiation de la consommation (article L.616.1 du code de la consommation) ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.

2) Devis

Le prestataire établit un devis écrit répondant au besoin formulé par le CLIENT.

Le devis est élaboré gratuitement sauf lorsque le CLIENT aura été informé préalablement à son élaboration que celui-ci est payant.

Sauf indication contraire dans le devis, celui-ci :

  • est valable 1 mois à compter de la date de son établissement par le prestataire et n’inclut que les prestations et produits qui y sont décrits.
  • est établi sur la base du taux de TVA applicable au moment de la signature ; toute variation de ce taux découlant des dispositions législatives ou règlementaires à venir sera répercutée au CLIENT..
  • n’inclut pas les prestations préparatoires et accessoires aux prestations et produits décrits telles que les études, analyses des sols, etc.
  • s’entend pour l’exécution des travaux qui y sont décrits dans des conditions normales, à l’exclusion de prestations imposées par des conditions imprévues (nécessité de briser des enrochements, de dépolluer des sols, etc.)
  • n’inclut pas les demandes d’autorisation exigées par des règles d’urbanisme ou des règlements de copropriété ou enfin par mesure de sécurité. Il appartient donc au CLIENT de s’informer et de réaliser toute formalité pour obtenir les autorisations, sous sa seule responsabilité. Le client s’assure également que les prestations et produits correspondent au cahier des charges d’urbanisme, seul le client pourra être tenu responsable du non-respect du cahier des charges.Le présent devis est réalisé sous réserve des constatations qui seront réalisées lors de la mise en œuvre des prestations. En cas de nécessité de modification des prestations, l’entreprise du paysage en informera son client, pour formaliser un nouveau devis. Les travaux seront suspendus pendant cette période de préparation de ce nouveau devis.

     

3) Commande – Formation du contrat

Le contrat est définitivement formé dès l’acceptation, sans réserve ni modification, du devis par le CLIENT. Toute demande de modification d’un devis, faite par observation sur celui-ci ou par tout autre moyen, constituera un obstacle à la formation du contrat sur la base du devis modifié et donnera lieu à l’établissement, par le prestataire, d’un devis modificatif. Le contrat ne sera alors valablement formé que si le devis modificatif est accepté par le CLIENT. L’acceptation du devis se matérialise par la signature du CLIENT.

Dans le cas où le client souhaiterait effectuer des modifications concernant les travaux énumérés dans le devis validé, il devra en avertir immédiatement l’entreprise. Un nouveau devis sera alors établi et celui-ci annulera le précédent, la date d’intervention planifiée de la commande pourra alors être retardée. Lors de modifications souhaitées par le client, lorsque que le chantier débuté, les travaux seront alors arrêtés le temps de l’établissement d’un nouveau devis, la reprise des travaux se fera en fonction des modifications envisagées et de leur délai de commande. Dans le cas de modifications exigées par le client après un devis validé et quand les fournitures auront déjà été commandés au fournisseur, l’entreprise pourra les facturer au client.

4) Remise des plans

Avant l’exécution des travaux, le CLIENT s’engage à remettre au prestataire les plans des réseaux et des ouvrages enterrés. Pour tout dégât causé aux dits réseaux ou ouvrages non ou mal signalés par le CLIENT, la responsabilité du prestataire ne pourra en aucun cas être engagée.

5) Prix – Facturation – Paiement

  1. Les produits et services proposés par le prestataire sont fournis aux tarifs en vigueur selon le devis établi par lui. Les prix sont exprimés en euros, HT et TTC.
  2. Sauf accord contraire dans le devis, un acompte de 30% du prix qui y est stipulé est versé par le CLIENT lors de l’acceptation de celui-ci. La commande ne recevra exécution qu’après l’encaissement de cette somme par le prestataire.

En cas d’annulation de la commande par le CLIENT, 14 jours après son acceptation, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, l’acompte versé sera de plein droit acquis au prestataire et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement.

Le solde du prix est payable à la réception des travaux ou à la livraison, à moins que les parties aient convenu dans le devis de toute autre modalité de paiement.

Les paiements seront effectués par chèque, en espèce ou virement, sauf accord contraire dans le devis. Cependant les règlements ayant pour objet le paiement de tout ou partie d’une dette de plus de 1000 € TTC doivent être faits par chèque barré, virement ou carte de crédit ou de paiement (L112-6 code monétaire).

  1. Conformément à l’article L.441-3 du code de commerce, les factures seront adressées au CLIENT PROFESSIONNEL au plus tard lors de la réception des travaux et/ou produits.
  2. Entre professionnels, en cas de retard de paiement ou d’encaissement de tout ou partie du prix, un intérêt de retard égal au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage sera dû sur la totalité des sommes TTC impayées dès la survenance de l’échéance figurant sur la facture et sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire pour cela (article L. 441-6 du code de commerce).

Tout retard de paiement entraîne en outre, de plein droit, sans qu’il soit besoin de mise en demeure : l’exigibilité de la totalité des créances du prestataire, même non échues, ainsi que le droit pour le prestataire de suspendre toutes les livraisons et tous les travaux en cours jusqu’à complet paiement et la possibilité pour le prestataire d’exiger un paiement intégral à la commande pour les affaires à venir.

Entre les professionnels, le délai de règlement des sommes dues est fixé au 30ème jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée (article L441-6 du code du commerce). Tout retard de paiement entrainera le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

  1. Pour les CLIENTS PARTICULIERS/CONSOMMATEURS, conformément à l’article 1er de l’arrêté n°83-50A du 3 octobre 1983, le prestataire transmettra ou remettra au client une note reprenant les prestations réalisées et leur montant.

6) Réserve de propriété

Tous les produits remis au CLIENT en exécution du contrat restent la propriété du prestataire jusqu’à complet encaissement de leur prix. Les risques (perte, vol, détérioration, etc.) relatifs aux dits produits sont cependant transférés au CLIENT dès leur livraison, de même que l’obligation de réparer les dommages qu’ils pourraient causer aux biens et aux personnes.

7) Délais d’exécution

  1. Les délais d’exécution ne constituent qu’une indication de période et sont valables sauf en cas de force majeure, intempéries, catastrophes naturelles ou de retard de paiement du client et sous réserves du respect des conditions saisonnières de plantations et de semis. Son dépassement ne pourra pas alors donner droit en principe à des dommages-intérêts.
  2. Les retards ne pourront pas être invoqués par les clients pour justifier l’annulation de la commande ou pour ouvrir droit à des retenues sur le prix ou au paiement de dommages intérêts par le prestataire.
  3. Conformément à l’article L.111-1 du code de la consommation, dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de service à un consommateur, le prestataire doit, lorsque la livraison de bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate, indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. A défaut d’indication, le prestataire livre le produit ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat (article L.216-1 du Code de la consommation).

Dans les conditions prévues à l’article L.216-2 du code de la consommation, les clients consommateurs pourront dénoncer le contrat dont le prix convenu en TTC excède les seuils fixés par voie réglementaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un écrit sur un autre support durable si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le prestataire d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai sauf cas de force majeure. Le contrat est considéré comme rompu à la réception par le prestataire de la lettre du consommateur l’informant de la dénonciation, à moins que la livraison soit intervenue entre l’envoi et la réception de la lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de 60 jours ouvrés à compter de la date indiquée dans le devis pour la livraison du produit ou l’exécution de la prestation de service. Les sommes versées par le CLIENT lui seront alors restituées au plus tard dans les 14 jours qui suivent la date de dénonciation du contrat, à l’exclusion de toute indemnisation ou retenue.

8) Réception des travaux et produits

A défaut de stipulation contraire dans le devis, la prise de possession des travaux et/ou des produits vaut réception, les éventuelles réserves étant formulées comme suit. En l’absence de procès verbal de réception, les travaux et/ou produits sont présumés être conformes à défaut de réserve formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours après la réception pour les travaux et 5 jours après la livraison pour les produits. En présence d’un procès verbal de réception, les travaux et/ou produits sont présumés être conformes, à défaut de réserve formulée sur ce document.

9) Responsabilité – Force majeure

  1. Le prestataire est tenu d’une obligation de moyen et non de résultat, sauf lorsque cela est prévu par une disposition légale impérative.
  2. En ce qui concerne la responsabilité du fait des produits défectueux, le prestataire ne pourra voir sa responsabilité engagée au titre des dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par les clients professionnels principalement pour leur usage ou leur consommation privée (article 1386-15 du code civil).
  3. Le prestataire sera exonéré de toute responsabilité lorsqu’il aura été empêché d’exécuter en tout ou partie ses obligations, notamment en matière de délais, en raison d’un cas de force majeur. Les parties conviennent que seront notamment assimilés à des cas de force majeure les intempéries, les catastrophes naturelles, les sécheresses, les inondations, les grèves ou le manque de main d’œuvre, sauf lorsque de telles assimilations sont interdites par des dispositions légales d’ordre public.
  4. Pour garantir les conséquences pécuniaires d’une éventuelle mise en cause de sa responsabilité, le prestataire a souscrit une assurance dont les garanties et capitaux figurent sur l’attestation, dont il pourra sur simple demande du CLIENT lui en être remis un exemplaire.
  5. Le CLIENT déclare avoir souscrit toutes assurances utiles pour couvrir tout sinistre direct et indirect pouvant affecter les biens.

10) Garanties légale et contractuelle

  1. Le prestataire n’accorde aucune garantie contractuelle automatique
  2. Cependant, les végétaux fournis et plantés par le prestataire peuvent faire l’objet d’une garantie contractuelle de reprise selon un prix à convenir entre les parties. Le remplacement des plants se fait, en une seule visite, au démarrage de la végétation après le premier hiver suivant la plantation.

Cette garantie sera exclue :

–     si l’entretien à la charge du CLIENT n’a pas été correctement effectué, notamment l’arrosage, le bassinage, la vérification des tuteurs et des haubans, les traitements parasitaires, le désherbage des massifs, etc.

–     en cas de vandalisme, vol, gel, sécheresse, inondation, grêle, orage violent et neige, produits désherbants non-appropriés.

–     si les végétaux n’ont pas été fournis.

–     pour les végétaux non rustiques classés dans les zones de rusticité 9 à 11, pour les végétaux présentés sous le calibre GODET, et pour les BULBES.

  1. Les produits et matériaux d’origine naturelles et tous revêtements de sol peuvent présenter des imperfections de forme, de couleur, des tâches, et évoluer dans le temps, le client en exigeant ces produits en accepte les conséquences et l’entreprise décline toute responsabilité.

La pierre naturelle peut laisser apparaître des tâches d’oxyde de fer.

L’évolution naturelle de bois après séchage peut entraîner des modifications de texture et de couleur.

Les bois traités de façon autoclave présentent une couleur verte dû au traitement.

Le tanin présent dans le bois peut éventuellement tâcher la pierre et les enduits à proximité.

Tout revêtement de sol peut être tâché par son environnement, feuilles mortes, terre, hydrocarbures, fientes. Une protection hydrofuge devra être appliquée sauf cas spécifique.

  1. De plus, le CLIENT bénéficie de la garantie contractuelle éventuellement offerte par les fournisseurs des produits que le prestataire lui a vendus.
  2. A l’égard des clients consommateurs, les produits fournis par le prestataire bénéficient de plein droit et sans paiement complémentaire, conformément aux dispositions légales ;

– de la garantie légale de conformité pour les produits apparemment défectueux, abîmés ou endommagés ou ne correspondant pas à la commande, dans les conditions de l’article

  1. 217-4 et suivants du code de la consommation ;

– de la garantie légale contre les vices cachés provenant d’un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à leur utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du code civil.

Pour agir en garantie légale de conformité, le CLIENT :

– bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du produit pour agir ;

– peut choisir entre la réparation ou le remplacement du produit, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L. 217-9 du code de la consommation ;

– est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du produit durant les vingt-quatre mois suivant la délivrance du Produit.

La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie.

Pour la garantie des vices cachés, si le CLIENT décide de la mettre en œuvre, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du code civil.

La responsabilité du prestataire ne saurait être engagée dans les cas suivants :

– non-respect de la législation du pays dans lequel les produits sont livrés, qu’il appartient au client de vérifier ;

– en cas de mauvaise utilisation, d’utilisation à des fins professionnelles, négligence ou défaut d’entretien de la part du CLIENT, comme en cas d’usure normale du produit, d’accident ou de force majeure.

La garantie du prestataire est, en tout état de cause, limitée au remplacement ou au remboursement des produits non conformes ou affectés d’un vice.

  1. Si le prestataire exécute des travaux entrant dans le cadre de l’article 1792 du code civil, ces travaux sont couverts par la garantie décennale.

11) Propriété intellectuelle

  1. Le prestataire reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les études, dessins, modèles, prototypes, etc., réalisés (même à la demande du CLIENT) en vue de la fourniture des services au CLIENT.
  2. Le CLIENT s’interdit donc toute reproduction ou exploitation des dites études, dessins, modèles et prototypes, questionnaire de conception etc., sans l’autorisation expresse, écrite et préalable du prestataire qui peut la conditionner à une contrepartie financière.
  3. La société Jardin Vivant est susceptible de faire figurer parmi ses références les travaux accomplis avec photographies, dans le cadre du présent contrat, sauf avis contraire du client.

12) Droit de rétractation

  1. Pour les contrats conclus hors établissement tels que définis à l’article L 221-1 du Code de la Consommation (c’est-à-dire les contrats souscrits dans tout lieu où le prestataire n’exerce pas son activité habituelle ou s’il l’exerce, si le client a été sollicité dans un lieu différent, ou lors d’une excursion ayant pour but ou effet de promouvoir les biens et/ou services du prestataire) entre le prestataire et un CLIENT particulier consommateur, le CLIENT dispose, conformément à la loi, d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat ou de la réception du produit pour exercer son droit de rétractation auprès du prestataire et annuler sa commande, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité, à fin d’échange ou de remboursement, sauf si l’exécution des prestations a commencé, avec l’accord du Client et est pleinement réalisée, avant la fin du délai de rétractation et à condition que les produits soient retournés dans leur emballage d’origine et en parfait état dans les 14 jours suivant la notification de la décision de rétractation du CLIENT.

Le droit de rétractation peut être exercé à l’aide du formulaire type de rétractation accompagnant le contrat, auquel cas un accusé de réception sur un support durable sera immédiatement communiqué au CLIENT par le prestataire, ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant la volonté de se rétracter.

En cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, seul le prix des services et/ou produits achetés et les frais de livraison sont remboursés. Les frais de retour sont à la charge du client, sauf si les produits sont livrés au moment de la conclusion du contrat et que ceux-ci ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

Le remboursement des sommes effectivement réglées par le CLIENT sera effectué dans un délai de 14 jours à compter de la réception des produits retournés ou pour une prestation de service, à compter de la réception, par le prestataire, de la notification de la rétractation du CLIENT.

  1. Le droit de rétractation s’applique sous réserve des exceptions mentionnées à l’article L.221-28 du code de la consommation.
  2. Dans le cas d’un contrat de prestation de services hors ceux visés à l’article L.221-28 du Code de la consommation, si le CLIENT a demandé de commencer la prestation pendant le délai de rétractation, il doit payer au PRESTATAIRE un montant proportionnel à ce qui lui a été fourni jusqu’au moment où il a informé le PRESTATAIRE de sa rétractation du présent contrat, par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat.

13) Information précontractuelle – Acceptation des CGV

  1. Le CLIENT reconnaît avoir eu communication, préalablement à l’achat immédiat ou à la passation de sa commande, d’une manière claire et compréhensible, des présentes CGV et de toutes informations et renseignements visés aux articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation et en particulier :

– les caractéristiques essentielles du produit et/ou de la prestation de service ;

– le prix des produits et/ou de la prestation de service et des frais annexes (livraison, par exemple) ;

– en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le prestataire s’engage à livrer le produit et/ou la prestation de service ;

– les informations relatives à l’identité du prestataire, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte ;

– les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en œuvre ;

– la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige.

  1. Le fait pour un CLIENT particulier ou professionnel d’effectuer un achat ou de commander un produit et/ou une prestation de services emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes CGV, ce qui est expressément reconnu par le CLIENT.

14) Traitement des données

La réalisation des obligations prévues par le contrat liant les parties et la gestion de sa relation « client » conduise le Prestataire à collecter les données à caractère personnel de ses clients. Ces données sont conservées pendant toute la durée de la relation commerciale et pendant 3 ans après cette dernière pour permettre la prospection commerciale.

La loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 permet au client qui le souhaite d’accéder à ces données, de solliciter leur modification, leur suppression, ainsi qu’un droit à opposition à leur utilisation. Pour mettre en œuvre ces démarches, le client devra solliciter par écrit le prestataire à l’adresse figurant sur ses devis et factures.

15) Réclamations

Depuis le 1er janvier 2016, Le CLIENT peut formuler ses réclamations sur les manquements aux engagements affichés auprès du Médiateur de la Consommation.

La liste des médiateurs est consultable sur le site de mediation-conso.fr.

Modèle de formulaire de rétractation pour les contrats hors établissement UNIQUEMENT tels que prévus à l’article 12
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.

À l’attention de :

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :

Commandé le (*)/reçu le (*) :

Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : […] »

Date :

(*) Rayez la mention inutile.

 

Paysagiste, Création de Jardin à Rennes, Betton, Saint Grégoire, Cesson Sévigné, Pacé, Thorigné Fouillard, Acigné, Melesse, Le Rheu, Bruz, Liffré, La Chapelle des Fougeretz, Saint Aubin d’Aubigné, Montreuil sur Ille, Sens de bretagne, Combourg, Saint Malo, Dinard, Paysagiste, aménagement jardin, aménagement paysager, jardinier, aménagement terrasse, jardinage, architecte paysagiste, déco jardin, aménagement extérieur, aménagement de jardin, aménager son jardin, jardinier paysagiste, aménagement paysager, plan de jardin, jardin paysager, entreprise paysagiste, aménagement jardin extérieur, aménagement extérieur jardin, terrasse et jardin, plan jardin, entretien paysager, création de jardin, création jardin, idée aménagement jardin, aménagement terrasse extérieur, architecte de jardin, créer son jardin, entretien jardin, paysagiste jardin, idée jardin, devis paysagiste, aménagement petit jardin, créer un jardin, idée de jardin, aménagement terrasse jardin, aménager un jardin, paysagiste conseil, terrasse jardin, petit jardin, aménagement de terrasse, architecte paysager, conception jardin, jardin aménagé, faire un jardin, site paysagiste, paysager son jardin, aménager un petit jardin, architecte jardin, idée aménagement terrasse, concepteur paysagiste, aménagement du jardin, entrepreneur paysagiste, recherche paysagiste, comment aménager son jardin, aménagement d’un jardin, aménagement jardin terrasse, paysagiste terrasse, designer paysagiste, conception de jardin, aménager une terrasse extérieure, aménagement terrasse et jardin, paysagiste piscine, aménagement jardin paysager, création jardin japonais, entreprise jardinage, architectes paysagistes, dessiner un jardin, aménagement jardin contemporain, aménagement terrain, entreprise de paysagiste, idée jardin paysagiste, idée d’aménagement de jardin, jardin aménagement extérieur, jardin terrasse, agencement jardin, création terrasse, organiser son jardin, entretien espace vert, plan aménagement jardin, aménagement de jardin extérieur, aménagement paysagiste, tarif paysagiste, aménagement de terrasse extérieure, paysagiste 35, paysagiste Ille et Vilaine, déco petit jardin, jardin extérieur aménagement, terrasse aménagement, décoration de jardin, créer un jardin paysager, paysagèrent extérieur, paysagiste jardinier, idées aménagement jardin extérieur, aménagement d’une terrasse extérieure, aménagement paysager jardin, paysagiste architecte, idée création jardin, aménagement massif extérieur, idée de jardin paysagé, plan de jardin paysager, Agencement de jardin, aménagement de jardin et terrasse, idée pour aménager son jardin, aménagement parterre extérieur, aménagement jardin zen, horticulteur paysagiste, aménager mon jardin, création d’un jardin, création jardin extérieur, aménagement jardin sec, aménagement jardin moderne, paysagiste designer, entreprise de jardinage, comment faire un jardin, paysagiste paris, création paysage, aménagement de jardin paysager, jardin et paysage, aménagement de terrasses et jardins, jardin et terrasse, architecte de jardin paysagiste, création jardin sec, aménagement parterre, jardin création, concevoir son jardin, aménagement de jardins paysagers, créer jardin, aménager son extérieur, création de jardin paysager, entreprise aménagement paysager, aménagement paysager contemporain, jardin aménagement idée, paysage jardin, jardiniers paysagistes, paysagiste Toulouse, aménagement jardin en pente, plantes grimpantes, Paysagiste Rennes, paysagiste entreprise, palissade de jardin, Vivaces, réalisation jardin, entretien de jardin, conseil aménagement jardin, travaux paysagiste, espace vert, plan pour jardin, aménagement de petit jardin, aménagement d’un petit jardin, créer son jardin paysager, plans de jardins paysagers, faire son jardin, déco terrasse et jardin, aménagement extérieur paysagiste, un jardin, aménagement cour extérieur, jardin aménagement paysager, paysagiste Nantes, jardins méditerranéens aménagement, création jardin paysager, décoration jardin terrasse, paysager un jardin, plan d’aménagement de jardin, créateur de jardins paysagiste, jardin sur terrasse, aménager un jardin rectangulaire, massif de jardin extérieur, aménagement jardin méditerranéen, conception d’un jardin, idées aménagement jardin et terrasse, agencer son jardin, paysagiste clôture, création paysage, aménagement de jardin paysager, jardin et paysage, aménagement de terrasses et jardins, jardin et terrasse, architecte de jardin paysagiste, création jardin sec, aménagement parterre, jardin création, concevoir son jardin, aménagement de jardins paysagers, créer jardin, aménager son extérieur, création de jardin paysager, entreprise aménagement paysager, aménagement paysager contemporain, jardin aménagement idée, paysage jardin, jardiniers paysagistes, paysagiste prix, aménagement jardin en pente, plantes grimpantes, Paysagiste Rennes, Paysagiste entreprise, palissade de jardin, Vivaces, réalisation jardin, entretien de jardin, conseil aménagement jardin, travaux paysagiste, espace vert, plan pour jardin, aménagement de petit jardin, aménagement d’un petit jardin, créer son jardin paysager, Plans de jardins paysagers, faire son jardin, déco terrasse et jardin, aménagement extérieur paysagiste, Un jardin, Aménagement cour extérieur, jardin aménagement paysager, paysagiste Nantes, jardins méditerranéens aménagement, création jardin paysager, décoration jardin terrasse, paysager un jardin, plan d’aménagement de jardin, créateur de jardins paysagiste, jardin sur terrasse, aménager un jardin rectangulaire, Massif de jardin extérieur, aménagement jardin méditerranéen, conception d’un jardin, idées aménagement jardin et terrasse, agencer son jardin, site de paysagiste, paysagiste Combourg, aménagement jardin et terrasse, création de jardins paysagers, jardin en terrasse, faire un plan de jardin, aménager son jardin extérieur, idée aménagement terrasse extérieure, aménagement terrain extérieur, comment décorer son jardin, aménagement extérieur terrasse, création de terrasse et jardin, emploi paysagiste, concevoir un jardin, réalisation de jardin, paysagiste création jardin, comment aménager un jardin, aménagement des jardins, Faire un jardin paysager, paysagiste Saint Malo, implantation jardin, aménagement extérieur cour, idée de jardin extérieur, composer son jardin, aménagement patio, Paysagiste ville, jardin de terrasse, créer un petit jardin, Jardin aménagé, aménagement jardinet, salon de jardin, paysage de jardin, aménagement extérieure, création entreprise paysagiste, site internet paysagiste, aménagement massif, idées de jardins paysagers, entreprise du paysage, jardins paysagers, agencement jardin extérieur, aménagement de parterre, créateur de jardin, aménagement jardin bois, Aménagement jardin rectangulaire, aménagement paysager rennes, aménager le jardin, jardin plan, salons de jardins, piscine paysagée, paysagiste Saint Grégoire, mon aménagement jardin, aménager son terrain, jardin idées aménagement, dessiner son jardin en ligne, aménagement jardin idée, Jardin, idée petit jardin, aménagement paysager extérieur, aménagement de massif extérieur, création petit jardin, aménagement extérieur maison, paysagiste Cesson Sévigné, réalisation paysagiste jardin, idée paysagiste jardin, idée aménagement petit jardin, jardin idée, aménagement jardin japonais, création jardin en ligne, ouvrier paysagiste, jardin de paysagiste, création jardin contemporain, plan jardin paysager, idée massif, paysagèrent extérieur, créer un jardin sec, plan aménagement jardin extérieur, création massif jardin, aménagement paysager extérieur, aménager un jardin en pente, aménagement jardin extérieur méditerranéen, idée pour jardin extérieur, création jardin zen, plan de petit jardin, création paysagiste jardin, agencement terrasse jardin, tarifs paysagiste, composer un jardin, faire un petit jardin, aménagement extérieur de jardin, idée aménagement de jardin extérieur,  comment créer son jardin, création de parterre, recherche jardinier, idée parterre extérieur, déco terrasse jardin, aménagement parterre de fleurs, aménager un jardin paysager, jardin en pente aménagement, jardin de balcon, comment organiser son jardin, idée massif extérieur, organiser un jardin, réalisation de jardin extérieur, aménager un grand jardin, aménagement jardin provençal, aménagement cour, paysagiste création, paysagiste extérieur, plan petit jardin, dessiner un jardin paysager, comment aménager un petit jardin, réaliser son jardin, paysagiste qualité, décoration jardin extérieur, paysagiste entretien, aménagement jardin en terrasse, idée plantation jardin, terrasse et jardin aménagement, paysagiste jardin japonais, petit jardin aménagement, terrasse aménagement extérieur, paysagiste certifié, aménagement extérieur zen, idée aménagement jardin paysager, idée aménagement de jardin, paysagiste création, agencer un jardin, créer mon jardin, aménagement petit jardin idées, jardin en 3d, idée parterre, idée parterre de fleurs, entreprise espace vert, aménager un parterre de fleurs, aménager un parterre, aménagement grand jardin, aménagement jardin exotique, aménager un petit jardin en longueur, aménager son petit jardin, aménagement jardin design, idée de massif, paysagiste Bretagne, idée terrasse jardin, aménagement parc et jardin, entrepreneur de jardin, plan massif jardin, aménagement jardin piscine, rénovation jardin, idée de massif de fleurs, paysagiste Betton, conception terrasse, idée de parterre, idées jardins paysagers, idée aménagement extérieur jardin, aménagement jardin fleuri, allée de jardin, idée agencement jardin, idée de création de jardin, conseil pour aménager son jardin, tarif jardinier, paysager ou paysagé, faire jardin, prix paysagiste, faire un jardin sec, conseil paysagiste, déco parterre jardin, aménagement paysager piscine, paysagiste pace, réaliser un jardin, idée de parterre de jardin, plan pour aménager son jardin, idée d’aménagement extérieur, terrasse de jardin, création jardin méditerranéen, jardins en terrasse, entrepreneur jardin, salon jardin, conseil paysagiste jardin, aménagement extérieur bois, réaliser un jardin sec, idée parterre jardin, idée jardin fleuri, comment aménager son jardin extérieur, paysagiste melesse, idée pour le jardin, décoration jardins et terrasses, jardin 3d, aménager jardin 100m2, haie jardin, idée déco terrasse extérieure, comment décorer un jardin, création de jardin contemporain, aménagement massif jardin, créa jardins, paysagé ou paysager, aménager un jardin tout en longueur, idée de massif pour jardin, plan aménagement jardin rectangulaire, entrepreneur du paysage, terrassement paysager, idée déco petit jardin, réaliser un jardin, terrasse paysagiste, aménagement extérieurs, idée massif jardin, idée aménagement jardin sec, idées pour aménager un jardin, palissade jardin, prix aménagement jardin, aménagement de jardin contemporain, faire son jardin paysager, paysagèrent rive sud, idée de terrasse de jardin, paysagiste aménagement extérieur, paysagiste thorigné fouillard, conception paysage, les paysagistes, aménagement paysager terrasse, plan du jardin, décorer son jardin avec des fleurs, idée aménagement jardin rectangulaire, entretien du jardin, aménager un petit jardin rectangulaire, parterre de jardin, idée de massif de jardin, aménagement paysager betton, paysagiste saint Sulpice la forêt, architecte paysagiste rennes, aménager un tout petit jardin, jardin et création, comment paysager son jardin, tarif entretien jardin, idée massif de fleurs, aménagement de terrain, conception paysagère, idée déco terrasse et jardin, aménagement de jardin moderne, entretien jardin tarif            , devis aménagement jardin, paysagiste Liffré, paysagiste saint aubin d’Aubigné, architecte paysagiste saint Grégoire, aménagement terrasse extérieur jardin, Plan jardin rectangulaire, concevoir jardin, conception jardin en ligne, Créer un massif de fleurs, terrasse extérieur, pose de clôture, jardins contemporains, devis jardin, entreprise jardinier paysagiste, parterre extérieur jardin, comment créer petit jardin, architecte paysagiste Cesson sévigné, créer un parterre zen, création parc et jardin, arrangement jardin, comment agencer son jardin, idée pour terrasse, jardin aménagements extérieurs paysagistes,décor paysagiste jardin, paysagiste montgermont, aménagement d’un jardin en pente, aménagement extérieur idée, créer massif jardin, idée de petit jardin, comment agrémenter son jardin, paysagiste la Mézière, aménagement paysager piscine, plan et jardin, aménagement de jardins contemporains, idée jardin terrasse, jardin en longueur aménagement, aménagement d’extérieur, idée paysage jardin, paysagiste la chapelle des fougeretz, conception jardin japonais, paysagiste aligné, logo paysagiste, prix jardinier, comment arborer son jardin, jardin entretien, installation pavé uni, idée déco massif extérieur, mon jardin 3d, jardinier CESU, Jardinier réduction d’impôts, jardinier chèque emploi services, paysagiste entretien, arbuste de jardin, comment aménager son extérieur, terrasser son jardin, comment aménager son terrain, construction de jardin, comment aménager un jardin rectangulaire, devis jardinier, aménagement petit jardin terrasse, terrasse aménagement plantes, idée de parterre de fleur, comment créer un jardin paysager, idée création massif de fleurs, tarif jardinier paysagiste, aménagement petit jardin avec terrasse, refaire son jardin gratuitement, aménagement jardin minéral, terrasse aménagement paysager, clôtures jardin, comment arranger son jardin, comment faire un plan de jardin, Tarif espace vert, idée pour décorer son jardin, jardin déco, emploi jardinier paysagiste, paysagiste venin le coquet, conception aménagement paysager, jardin déco création, prix entretien jardin, comment faire un massif de fleurs, comment agencer un jardin, idée parterre fleurs, architecte paysagiste Pacé, comment organiser un jardin, comment faire un petit jardin, idée jardin contemporain, aménagement paysager idées, comment faire un jardin de fleurs, jardin architecte paysagiste, comment faire un jardin sec, réalisation paysagiste, plan de jardin rectangulaire, déco paysagiste, devis entretien jardin, architecte paysagiste Bruz, paysagiste Bruz, idée fleur jardin, idée petit jardin fleuri, création d’un massif de fleurs, jardinier paysagiste rennes, comment paysager son terrain, faire mon jardin, plan paysager jardin, idée déco terrasse jardin, création espace vert, Engazonnement, paysagiste ille et vilaine, paysagiste espace vert, Aménagement jardin palmier, idée aménagement paysager, aménagement extérieur villa, Comment aménager jardin, créer un jardin fleuri, aménagement paysager rennes, site jardinage, aménagement terrasse avec plantes, comment aménager petit jardin, contrat entretien jardin, cout aménagement jardin paysagiste, paysagiste prix, aménagement espace vert, créer jardin zen extérieur, comment bien aménager son jardin, jardinier paysagiste saint Grégoire, organiser jardin, Entreprise entretien jardin, aménagement floral terrasse, entreprise paysagiste rennes, paysagiste en ligne, idée déco parterre, décoration du jardin, mon jardin en 3d, aménagement jardin en longueur, comment aménager un grand jardin, enrochement paysager, entreprise entretien espace vert, plan paysagiste jardin, jardinier paysagiste 35, jardinier paysagiste Cesson sévigné, entretien parc et jardin, jardin extérieur, bien aménager son jardin, comment aménager son petit jardin, paysagiste saint jacques des landes, architecte paysagiste Bruz, cout paysagiste, devis espace vert, paysagiste com., arborer un jardin, paysagiste tarif, massif jardin japonais, comment arborer son terrain, tarif entretien espace vert, arbuste jardin, jardinier paysagiste Betton, jardin paysager moderne, conseil jardinage, comment faire mon jardin, créer un jardin moderne, comment réaliser un jardin, entretien des fleurs, Comment aménager un petit jardin rectangulaire, architecte paysagiste Betton, matériaux jardin, jardin de vivaces, paysagiste balcon, Idée paysagiste, créer un petit jardin fleuri, photo jardin paysager, comment concevoir son jardin, site de jardinage, Paysagiste pages jaunes, organiser son jardin de fleurs, allée jardin, arbustes à floraison estivale, travaux paysager, jardin et déco, comment créer un massif de fleurs, pages jaunes paysagiste, numéro téléphone paysagiste, palissades, terrasses, allées, maçonnerie de jardin ,murets, terrassement, plantations, engazonnement, biodiversité.

 

Publicités